最高法--施工合同约定的按比例扣款应解释为只有全部责任归为一方时,才参照合同约定扣款

时间:2022-11-16 15:21       来源: wwx的个人博客        作者&编辑: 网络

(2015)民申字第3128号   陕西省第四建筑工程公司四川分公司与四川圣发建筑劳务有限公司、欧文成等建设工程分包合同纠纷申诉、申请民事裁定书

申请人主张:

(二)圣发公司以2010年8月7日的《会议纪要》来证明推迟开工的理由不能成立。四、圣发公司应返还陕西四建四川分公司迫于民工上访和圣发公司拒不退场压力而多支付的工程款344.21446万元,欧文成、刘伟应承担连带返还责任。(一)根据陕西四建四川分公司自制的《劳务结算清单》,圣发公司所施工的每一栋楼工程中均有未完成工程量,参照《四川省建筑工程费用09定额》计算数额,未完成工程价款为139.7278万元。(二)二审判决认定“载明劳务单位为奥鑫佳公司的《工程现场签证单》的实际施工人为圣发公司;《工程现场签证单》载明工程量按照合同约定计算出的劳务价款41.7370万元”是错误的。(三)根据案涉《建设工程劳务分包合同》第15条2款的约定,由于圣发公司违约并中止合同,陕西四建四川分公司应按圣发公司完成工程量的70%支付工程款,30%用于补贴施工队伍变更所发生的费用及其他各项损失。

本院认为:

本院认为,本案再审审查涉及如下问题:

一、关于案涉工程价款是否应当按照已完成工程量的70%结算问题。2011年3月29日,为解决圣发公司停工申请达成《会议纪要》,主要内容为圣发公司提出五项停工原因,如陕西四建四川分公司项目部推迟开工;打乱正常基础回填顺序;地下室施工顺序未按施工进度方案顺序开工;人工费上调问题;陕西四建四川分公司项目部未兑现签证承诺。关于所列之前四个原因,陕西四建四川分公司予以否认,“项目部未兑现签证承诺”问题陕西四建四川分公司同意“立即将前期签证进行计量和审批。”案涉工程终未按照合同约定期限竣工,经有关部门协调,圣发公司实际退出工程的施工。工期拖延的原因圣发公司认为因陕西四建四川分公司打乱正常基础回填未按施工顺序施工,陕西四建四川分公司未兑现签证承诺及人工费上调等原因导致,陕西四建四川分公司主张系因圣发公司施工进度缓慢、单方面停工而致。本院认为,双方在施工过程中所达成的关于停工的《会议纪要》能够反映工期拖延的有关原因。会议纪要所涉的“项目部未兑现签证承诺”,陕西四建四川分公司承诺“立即将前期签证进行计量和审批”,故二审法院认定不能将合同终止履行的原因与责任全部归结于圣发公司是正确的,符合本案实际情况。建设工程劳务分包合同》关于工期延误而产生的违约责任的约定为第十三条“违约责任、奖惩条例”及第十五条“乙方退场”,第十三条约定因圣发公司原因造成工期拖延的,每延期一天,承担总劳务费1‰逾期罚金;第十五条主要约定如圣发公司不能达到合同规定的工期及质量要求,陕西四建四川分公司有权要求乙方圣发公司无条件退场,并按照实际完成劳务工程量的70%结算同时终止合同。综合来看,第十五条实际是陕西四建四川分公司强制圣发公司退场的约定,不仅仅是圣发公司工期延误违约责任的约定。故陕西四建四川分公司主张圣发公司强制退场并按照70%结算工程价款,则导致工期延误的全部原因应在于圣发公司,如工期延误也存在陕西四建四川分公司的原因,则陕西四建四川分公司适用第十五条按照70%结算的依据不充分。综上,陕西四建四川分公司并无证据证明圣发公司退场是圣发公司单方面的原因造成的,陕西四建四川分公司主张按70%结算工程款并不予退还保证金的要求不符合双方合同约定的件,因此二审法院不支持陕西四建四川分公司的该项主张是正确的,陕西四建四川分公司的该项再审申请理由不能成立。